ЗАКАЗЧИК :_______________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В лице ________________________________, действующего на основании Устава.
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______
натяжные потолки ___________________________________________________________________.
1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:
Рублей(_________________________________________________________________)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Начать монтаж в помещениях Заказчика
натяжных потолков ___________________________________
в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.
Совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
2.2. Заказчик обязан:
Произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).
Подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).
Подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
3.РАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (________________________________________________________)при подписании договора.
3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (_______________________________________________________________________________)
при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.
3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года - на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.
4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.
4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком , Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.
4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.
4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя (в частности- технологом бригады установщиков ) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя , в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.
7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.
7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.
7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.
7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.
7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.
8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.
8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОГОВОР №______
г Тольятти _______________________20. г.
Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.
Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).
Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.
Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.
Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
Заказчик обязан:
2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.
2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.
2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.
2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.
2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.
2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.
Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.
Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.
4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.
4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.
5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.
Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.
Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.
Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.
В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.
7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ |
ЗАКАЗЧИК |
|
ИП Духанин Владимир Николаевич |
ФИО |
|
АДРЕС |
|
|
ИНН:632301528442 |
Паспорт |
|
ОГРН:314632416000024 |
|
|
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753 |
ТЕЛЕФОН |
__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)
Установка натяжных потолков – трудоёмкий процесс, требующий использования специальных инструментов и наличия достаточного количества опыта. Обойтись без подписания договора с исполнителем можно, но стоит подумать ещё раз, чтобы не совершить ошибку! Данный документ позволит вам доказать свою правоту в конфликтных ситуациях и в определённых условиях получить деньги обратно. Наказать бригаду специалистов, которые не справились со своей работой в соответствии с оговоренными требованиями без наличия такого договора будет сложно, а порой – невозможно. Потратив несколько минут на оформление и подписание документа, вы получите большое количество преимуществ и надёжно защитите себя от мошенников.
Договор на установку натяжных потолков нужен тем, кто хочет чётко определить свои требования к качеству работы наёмной бригады , а также обязанности и ответственность сторон. В нём будут отображены актуальные на день подписания расценки, что будет гарантией стабильности цены, оговоренной до начала работ. Так вы сэкономите личное время и денежные средства, предотвратив ненужные расходы.
Предмет данного договора – услуги, которые предоставляет одна сторона другой. Здесь чётко описаны:
Для проведения расчётов стоит выбрать национальную валюту , чтобы не зависеть от скачков курса. Исполнитель должен доставить и провести монтаж, выбранного заказчиком натяжного полотна. При нарушении установленных условий исполнитель должен оплатить в полном размере издержки, установленные на момент подписания договора и нормами действующего законодательства. Монтаж и доставка должны быть проведены чётко в сроки, прописанные в договоре. Дополнительно компания-исполнитель должна предоставить гарантии на качественное выполнение всех этапов работ.
Отсутствие договора со специализированной компанией не позволит вам доказать, что определённые услуги предоставлялись и потребовалось внести дополнительную плату за них. Основное назначение документа – точное определение объёмов и стоимости работ, а также обеспечение гарантии выполнения оговоренных ранее условий сотрудничества.
Получив готовый договор на руки, внимательно прочтите все пункты и при необходимости уточните детали, по которым возникли вопросы. Невнимательность к мелочам и отказ от прочтения обернутся вам неприятными сюрпризами в будущем! Узнать больше о пунктах, которые должны быть в документе можно, скачав образец договора или получив консультацию квалифицированного юриста. Тщательно изучите выбранный образец, чтобы при необходимости внести нужные поправки в подготовленный компанией-исполнителем документ.
Можете воспользоваться помощью юриста, который поможет составить договор в соответствии с требованиями действующего законодательства. Он расскажет, что чаще всего становится причиной споров и как избежать таких неприятных ситуаций.
После выбора специализированной компании, которая будет заниматься установкой натяжного полотна, вам следует продумать, какие из пунктов документа нужны для обеспечения ваших гарантий. Порядок составления договора может быть индивидуальным и зависеть от пожеланий сторон, поэтому мы расскажем об обязательных пунктах.
Помимо обязанностей и ответственности сторон также важно продумать и другие моменты. Их отсутствие в договоре приведёт к появлению неприятных ситуаций и ненужных трудностей в ходе решения конфликтных ситуаций. Важным пунктом является стоимость общего объёма работ, что позволит избежать неожиданных дополнительных расходов. Обратитесь за проведением всей калькуляции к исполнителю ещё до подписания договора и оговорите наличие предоплаты.
В договоре может быть прописан размер предоплаты , возможность сдачи готовой работы раньше установленного срока, дополнительная плата за повреждения полотна, которые произошли по вине владельца недвижимости.
Форс-мажорные обстоятельства – ещё один важный пункт в договоре, о котором не стоит забывать. Здесь можно указать причины, по которым одна из сторон имеет право действовать не по установленным договором условиям. Это природные катаклизмы, техногенные катастрофы, введение военного положения в стране или новые законы, которые делают выполнение пунктов договора невозможным.
В документе должен присутствовать пункт об условиях приёмки и возможных действиях при появлении нарушений договорённостей. Желательно контролировать качество работ в ходе монтажа, поскольку оценить результат после завершения работ будет сложно, а появления дефектов придётся ждать несколько недель. Следите за тем, что и куда устанавливается. Так вы заметите подмену выбранных качественных материалов более дешёвыми.
В технических условиях должна присутствовать информация об отсутствии перепланировки до установки натяжного потолка, поскольку такие изменения площади и формы помещения может привести к его провисанию или появлению дефектов. В данном случае заказчик оплатит стоимость работ, направленных на устранение возникших повреждений. Также вы можете включать в договор и другие пункты, которые считаете важными.
Обязательный пункт , на который стоит обратить внимание – это права и обязанности сторон . Вот основные обязанности заказчика:
Качество монтажа натяжного потолка вас не устраивает? Вы имеете право отказаться от подписания данного акта, объяснив причину такого решения в письменной форме.
Исполнитель обязан:
Вся ответственность за выполнение условий договора лежит на подрядчике, поэтому важно убедиться в его высоком квалификационном уровне и достаточном опыте работы. От него во многом зависит, будут ли выполнены оговоренные обязательства в установленные сроки.
Договор на установку натяжных потолков стандартного типа будет состоять из следующих обязательных пунктов:
Кроме этого часто в договоре дополнительным пунктом используют правила эксплуатации натяжного потолка после завершения процесса его установки. В данном разделе содержится информация о тех действиях, которые могут привести к ухудшению внешнего вида полотна, его обвисанию, появлению дефектов и заметному уменьшению срока эксплуатации.
Помните, что во время гарантийного срока вам запрещено ремонтировать потолок самостоятельно или привлекать к этому третьих лиц, поскольку в данном случае некоторые пункты договора будут недействительны. Обнаружив дефекты, вам следует сразу же обратиться за помощью в ту компанию, с представителем которой был подписан данный договор.
Так составляется типовой договор на установку натяжных потолков
. В зависимости от личных пожеланий и условий сотрудничества, установленных выбранной специализированной компанией его пункты и их количество могут меняться. Вы также можете самостоятельно дополнить данный документ несколькими пунктами, в которых будут прописаны дополнительные пожелания или требования к готовой работе. Так вы сможете добиться желаемого результата без дополнительных затрат времени и денежных средств.
Пример договора: https://yadi.sk/i/4Imb8u4DuPzEp
Схожих постов нет, но есть более интересные.
Практичность и срок эксплуатации натяжного полотна напрямую зависят от показателей качества продукции и соблюдения технологии установки. Если характеристики ткани, пленки можно проверить до начала работ, то вот обустройство конструкции зависит от профессионализма мастера. Обезопасить себя от некачественного монтажа поможет договор на установку натяжных потолков. Документ подписывается в компании, оказывающей услуги, содержит перечень обязанностей и прав сторон, гарантийный срок, наступление гарантийного случая и многое другое.
Зачем нужен договор на поставку и установку натяжных потолков? Чтобы избежать повышения цены и обезопасить пользователя от некачественного выполнения работы. Подписывая документ, хозяин квартиры определяет срок монтажа, объемы работ.
В договоре прописываются следующие пункты:
Расценки договора должны указываться в валюте государства – это предупредит возможные повышения стоимости из-за изменений курсов валюты. В обязанности компании входит предварительный замер площади, изготовление (покупка) и раскрой полотнища.
Важно! В договоре должен быть пункт об обязательствах возмещения при нарушениях сроков выполнения услуги. Например, поставщик не смог закончить монтаж в срок (по независимым от покупателя причинам) – за это положена компенсация.
Акт выполненных услуг – обязательный документ. Без акта хозяин квартиры попросту не сможет предъявить претензии. Пока нет акта, услуга не завершена – это закон. Подписание документа приемки – процедура, при которой хозяин еще может потребовать переделки дефектов в самые короткие сроки, а после подписания все погрешности, не входящие в гарантийные, придется ремонтировать за свой счет.
Назначение документа состоит в определении сроков монтажа, указании гарантийных обязательств и стоимости работ. В договор на монтаж потолка входит ряд стандартных пунктов, а также могут вноситься дополнения/изменения по индивидуальным просьбам пользователя.
Чтобы предупредить повышение цены, необходимо провести предварительную калькуляцию работ – это обязанность компании. Также указывается пункт о предоплате, ее размере. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, вносится пункт о срочности и дополнительной оплате за оперативность. Оговариваются пункты форс-мажорных обстоятельств, порчи полотна до начала монтажа по вине хозяина квартиры. Оговариваются права, обязанности сторон.
В обязанности заказчика входят следующие пункты:
Важно! Если качество работы не устраивает хозяина, он может отказаться от подписания акта, указав разумные причины отказа в письменной форме.
Обязанности исполнителя:
Поскольку качество и эксплуатационные характеристики натяжного потолка напрямую зависят от квалификации исполнителя, опыт мастеров имеет огромное значение.
Проще понимать всю структуру документа, опираясь на образец договора на натяжные потолки.
Обязательные пункты, которые должны входить в документ:
Если в договоре указаны правила эксплуатации потолка после монтажа, их следует придерживаться. Как правило, пункты содержат простые указания о соблюдении осторожности, необходимости чистки только мягкими составами. Также указываются действия, приводящие к потере прочности, эстетичности полотна, появлению дефектов.
Важно! В договор могут вноситься пункты индивидуальных пожеланий заказчика. Чтобы не забыть о том, что необходимо, хозяину лучше заранее определиться с пожеланиями и записать их отдельно, а потом внести в договор.
Под гарантийным сроком понимается период времени, в течение которого исполнитель обязуется устранить дефекты конструкции за свой счет. Чтобы не нарушать договорных обязательств, пользователю запрещается проводить ремонтные или восстановительные работы без уведомления исполнителя. Это значит, что нельзя вставлять дополнительные светильники, справляться с выпуском воды из запотолочного пространства, выполнять прочие манипуляции без присутствия представителя компании.
Чтобы поставить осветительный прибор, закрепить багет, выполнить другие работы, обязательно звонить установщику, оповещать о необходимости проведения работ и затем требовать пометку в договоре, на гарантийном талоне или подписывать акт приемки выполненных услуг. В противном случае гарантийные обязательства компании обнуляются, и заказчику придется справляться с любыми дефектами за свой счет.
Важно! Гарантия дается на срок 10 лет. В общий реестр включается цельность материала (ткани, пленки), комплектующих материалов, метизов. Срок отсчета начинается с момента (дня) установки натяжного потолка. Гарантия нивелируется при условии нарушения правил пользования.
При установке может оставаться зазор между стеновой панелью и декоративной вставкой – это не брак, на который положена гарантийная замена. На установочные работы срок гарантии составляет 2 года со дня завершения монтажа.
Что следует делать, при заключении договора? Внимательно читать все пункты и то, что пишут мелким шрифтом. Встречающиеся спорные моменты следует уточнять до подписания документа. Исполнитель не может трактовать нюансы только в свою сторону, при любых неточностях следует добиваться устранения или разъяснения спорных моментов.
Заранее зная, что именно будет прописано в договоре, можно без труда оценить надежность компании. Договор можно и нужно забирать с собой, чтобы обсудить с юристом. При необходимости следует внести поправки, а если исполнитель отказывается от составления договора с учетом действующего законодательства, от услуги лучше отказаться. Спорные моменты обернутся против заказчика, доказать незнание или потребовать исполнения договоренностей, заключенных в устной форме, будет сложно.
г. _______________ "__"___________ ____ г.В лице _________________________, действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и _________________________ в лице _________________________ действующ___ на основании _________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить из своих материалов (или: из материалов, предоставленных Заказчиком), собственными силами и средствами работы по установке натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (или подвесных звукопоглощающих потолков) в помещении Заказчика (далее - "работы") - _____________________, расположенном по адресу: ____________________, в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями действующего законодательства, Планом-графиком работ (Приложение N _____), Сметой (Приложение N _____), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Виды, перечень, качество материалов, подлежащих использованию Подрядчиком, устанавливаются Заданием Заказчика (Приложение N _____), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1. Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Не позднее ____________________ с момента подписания Сторонами настоящего договора Подрядчик обязан представить на согласование Заказчику следующую документацию:
План-график работ (Приложение N _____);
Спецификацию на материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения работ (Приложение N _____), в которой указывается ассортимент, количество и качество предоставляемых Подрядчиком материалов;
Смету на выполнение работ (Приложение N _____).
2.1.2. Подрядчик обязан поставить материалы для выполнения работ вместе с товаросопроводительной документацией в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией не позднее ____________________ с момента согласования Сторонами документации, указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.1.3. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее ____________________ с момента поставки материала, необходимого для выполнения работ.
2.1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями о качестве, согласованными Сторонами в Задании Заказчика (Приложение N _____).
2.1.5. Стороны договорились, что Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.
2.1.6. Подрядчик обязан не позднее ____________________ с момента обнаружения указанных в настоящем пункте обстоятельств известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ____________________;
Обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.7. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ и к дате приема-передачи результата выполненных работ подготовить Акт выполненных работ (Приложение N _____).
2.1.8. Подрядчик обязан вывезти в срок: ____________________ (варианты: до согласованной Сторонами даты приемки работ; в _____-дневный срок с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также произвести уборку помещения от строительного мусора.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан рассмотреть представленную Подрядчиком документацию, указанную в п. 2.1.1 настоящего договора, в течение ____________________ с момента ее получения и предоставить свои возражения или вернуть Подрядчику подписанную документацию.
2.2.2. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, на период _____ с _____ часов до _____ часов по следующим дням недели: ____________________.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором.
2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
2.2.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.2.7. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в п. 2.1.6 настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее ____________________ с момента получения извещений Подрядчика.
2.2.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
2.2.9. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком приобретать материалы: ________________________ и оборудование: _______________________ (указать наименование) (указать наименование) в следующих случаях: _____________________________________________________. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на документально подтвержденную стоимость приобретенного оборудования и материалов.
3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
Начало работ: "___"___________ ____ г.;
Окончание работ: "___"___________ ____ г.;
Промежуточные сроки выполнения работ определены Сторонами в Плане-графике работ (Приложение N _____), который является неотъемлемым приложением к настоящему договору;
Общая продолжительность работ составляет ____________________.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N _____).
4.1. Стоимость предоставленных Подрядчиком материалов определяется в соответствии со Спецификацией Подрядчика (Приложение N _____).
Детализация стоимости работ по настоящему договору приведена в Смете (Приложение N _____).
4.2. В течение _____ (__________) дней с момента получения оригинала счета Подрядчика Заказчик платежным поручением уплачивает Подрядчику указанную в утвержденной Заказчиком Смете денежную сумму для приобретения Подрядчиком материалов для выполнения работ по настоящему договору.
4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, исключая уплаченную ранее сумму согласно п. 4.2 настоящего договора.
4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.
4.5. Оплата по настоящему договору осуществляется платежным поручением на счет Подрядчика.
5.1. Заказчик обязан в течение ____________________ после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть результат работ.
Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
5.2. В случаях, установленных законодательством, Стороны составляют акты освидетельствования скрытых работ.
5.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.
5.4. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.
Под существенными недостатками результата работы Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: ____________________.
5.5. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.4 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения документально подтвержденных расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.6. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в срок ____________________ определяют сроки и порядок устранения недоделок по замечаниям Заказчика.
6.1. В случае когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора или приложений к нему, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок: ____________________.
6.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением документально подтвержденных расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, с согласия Заказчика безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________________ с момента приемки работ.
6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик при условии, что Заказчиком не была допущена просрочка приема результата работы.
6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления материалов для выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ и/или этапов работ, предусмотренных Планом-графиком (Приложение N _____ к настоящему договору), а также в случае нарушения срока уведомления Заказчика о готовности работ, нарушения срока передачи результата выполненных работ Заказчику Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____________________ за каждый день просрочки.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести следующие обстоятельства: _____________________.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом контрагента в срок ____________________ с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства.
7.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств не прекращается в течение ____________________, настоящий договор считается расторгнутым.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В указанных случаях Сторона, выступающая инициатором такого расторжения, обязана направить контрагенту письменное уведомление в срок ____________________ до предполагаемой даты расторжения.
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров и/или направления претензий. Сторона, получившая претензию, обязана направить уведомление о ее получении в течение ____________________ с момента получения. Ответ по существу должен быть направлен Стороной в течение ____________________ с момента получения претензии.
9.2. В случае невозможности разрешения спора во внесудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу номер __________, адресам электронной почты ____________________ или доставлены курьером по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
10.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
10.6.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N _____).
10.6.3. План-график выполнения работ (Приложение N _____).
10.6.4. Смета (Приложение N _____).
Заказчик: ______________________________________________________
Подрядчик: _____________________________________________________
